一、上海生态建筑示范楼建筑特色？

1.超低能耗：采用多种节能技术，如太阳能热水系统、地源热泵系统、夜间自然通风等，使得综合能耗为同类建筑的1/4。

2.自然通风：采用自然通风系统，通过建筑的自然通风和排烟系统，实现室内空气的流通和更新。

3.天然采光：采用大面积的玻璃幕墙和天窗，充分利用自然光线，减少室内照明的能耗。

4.健康空调：采用新风系统和地源热泵系统，实现室内空气的净化和恒温恒湿。

5.再生能源：采用太阳能光伏发电系统和太阳能热水系统，实现再生能源的利用。

6.绿色建材：采用环保、节能、可再生的建筑材料，如竹木材料、石材、玻璃等。

7.智能控制：采用智能化控制系统，实现对建筑能耗、室内环境等方面的实时监测和控制。

8.资源回用：采用雨水收集系统和灰水回用系统，实现对水资源的回收和再利用。

9.生态绿化：采用绿色屋顶、绿色墙体、生态池塘等生态绿化措施，增加建筑的生态价值。

二、古建筑能带来什么示范效益？

古建筑作为文化遗产和历史见证，具有重要的示范效益。1. 传承文化：古建筑是文化的重要载体，在建筑的形式、构造、装饰、材料等方面都反映了当时的社会背景、历史文化、艺术风格等信息。传承古建筑可以保留这些历史资料，将这些文化信息传承给后人。

2. 促进旅游业发展：古建筑可以成为旅游景点，既能吸引游客，又能促进当地旅游业的发展，从而带动当地的经济和文化发展。

3. 塑造城市形象：古建筑作为城市的文化遗产和代表，能够体现城市的历史文化底蕴和城市特色，从而塑造城市的形象和品牌。

4. 推动建筑实践的创新：古建筑在建筑形式、结构、材料、装饰等方面都具有独特的艺术特征和技术特点，这些特点可以启发、借鉴和创新现代建筑的设计和施工方法。

5. 增强社会凝聚力：古建筑具有浓厚的民族文化和人文情怀，能够唤起人们对传统文化和艺术的关注和热爱，增强社会凝聚力和文化自信心。

三、建筑施工合同示范文本

建筑施工合同示范文本

作为建筑行业的从业者，了解和掌握建筑施工合同的内容和要点非常重要。建筑施工合同是为了保障双方利益和规范工程进程而存在的法律文件，对于建筑项目的顺利进行起到了重要的作用。本文将为大家提供一份建筑施工合同示范文本，供参考使用。

第一章 总则

第一条 合同目的 根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲方和乙方达成本建筑施工合同，以明确双方的权利义务，保障工程质量和工期的实现。

第二条 合同约定 本合同内容包括合同的主要条款和下列附件： 1. 工程设计图纸； 2. 工程施工方案； 3. 工程概算和进度计划。

第三条 合同效力 本合同经甲方和乙方签字、盖章后生效，并对双方具有法律约束力。

第四条 争议解决 因本合同引起的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。

第二章 合同工程

第五条 工程名称 本项目的工程名称为：

第六条 工程内容 本项目的工程内容详见工程设计图纸和工程施工方案。

第七条 工程施工条件 甲方应提供工程施工所需的土地、空间、设备、材料等必要条件，并按时支付工程款项。

第八条 工程质量与验收 工程质量应符合《中华人民共和国建筑法》和相关标准，并经甲方验收合格后方可竣工。

第三章 合同价款与支付方式

第九条 合同价款 本合同的合同价款为：

第十条 付款方式 本合同价款的支付方式为：

第十一条 合同价款的支付时间和方式 甲方应按照以下支付时间和方式向乙方支付合同价款：

第四章 违约责任

第十二条 违约责任 1. 甲方未按合同约定支付合同价款的，应向乙方支付逾期支付款项的利息； 2. 乙方未按合同约定履行施工义务的，应承担违约责任； 3. 双方在履行合同过程中发生违约的，应按照《中华人民共和国合同法》的规定承担相应的违约责任。

第五章 合同变更和解除

第十三条 合同变更 在履行合同过程中，如需要对合同内容进行变更的，应经双方协商一致，并以书面形式作出变更合同。

第十四条 合同解除 发生以下情形之一时，合同可以解除： 1. 经双方协商一致； 2. 依法或按合同约定解散的； 3. 发生不可抗力事件导致无法履行合同的。

第六章 其他

第十五条 本合同自双方签字、盖章之日起生效，有效期为工程竣工验收合格之日起。

第十六条 本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。

第十七条 本合同的未尽事宜由双方协商解决，并作为本合同的补充内容，具有同等法律效力。

结语

以上就是建筑施工合同示范文本的内容，希望能够对大家在日常工作中的建筑合同起到一定的参考作用。建筑施工合同是保障工程顺利进行和双方权益的重要法律文件，合同的具体内容应根据实际情况进行调整和完善。在签署合同之前，双方应仔细阅读，并确保理解合同内容的各项条款。合同的签订是建筑工程开始和进行的标志，希望双方能够本着互信互利的原则，共同努力，顺利完成工程，达到双方的期望目标。

如有任何疑问或需要进一步的法律咨询，请随时与您的律师或合同专家联系。

四、建筑节能与可再生能源规范效力？

4月1日，由住建部发布的国标《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)正式开始实施。据悉，2021年9月8日，住建部发布国标《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)（后文简称《规范》）。该《规范》为强制性工程建设标准，强制要求对建筑碳排放进行计算，同时自2022年4月1日起实施。

五、建筑工程施工合同示范文本是怎样的？

合同编号：____________

工程名称：___________________

工程地点：___________________

(由设计人编填)

设计证书等级：_______________

发包人：_____________________

设计人：_____________________

签订日期：___________________

发包人委托设计人承担_______________工程设计，经双方协商一致，签订本合同。

第一条 本合同依据下列文件签订：

1.《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》

2.国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

3.建设工程批准文件。

第二条 本合同设计项目内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等，详见下表。

序号

分项目名称建设规模设计阶段及内容估算总

投资

(万元)费率(%)

估算设计费(元)

层数建筑面积(㎡)方案初步设计施工图

第三条 发包人应向设计人提交的有关资料及文件

序号资料及文件名称份数提交日期有关事项

第四条 设计人应向发包人交付的设计资料及文件

序号资料及文件名称份数提交日期有关事项

第五条 本合同设计费估算为____元人民币。设计费支付进度详见下表。

付款次序占总设计费(%)付费额(元)付费时间

(由交付设计文件所决定)

第一次付款20%定金本合同签订后三日内

第二次付款

第三次付款

第四次付款

第五次付款

说明：1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。

2.在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾款。

3.实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。

4.本合同履行后，定金抵作设计费。

第六条 双方责任

1.发包人责任：

(1)发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限在____天以内时，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限____天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。

(2)发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。

在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费.

(3)发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。

(4)发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作、生活及交通等方便条件。

(5)发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图样、数据、计算机软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于于本合同以外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人索赔。

2.设计人责任：

(1)设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

(2)设计人采用的主要技术标准是：____

(3)设计合理使用年限为______年。

(4)设计人按本合同第二条和第四条定的内容进度及份数向发包人交付资料及文件。

(5)设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要的调整补充。设计人按合同规定的时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费。收费额由双方商定。

(6)设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。

---------------------------------------------------分割线------------------------------------------------

-----------------------------付费下载文档或成为VIP用户可继续阅读-----------------------------

更多合同模板请关注微信或抖音“中法邦法律服务”，40万份合同为您提供，中法邦法律服务专业律师审核模板合同，适合全行业，会员免费下载，为您公司提供一条龙服务！

深圳市中法邦法律顾问有限公司简称（“中法邦”）帮助企业建立风险防控体系，手把手辅导企业法律风险预防，从法律体检，人员培训，标准化服务三方面，主打落地，实效的法务机构。并拥有互联网法律的研发团队和服务团队，打造“法治中国，依法安邦”的服务理念，真正帮助客户解决问题 ，以客户需求为导向，致力于为个人、企业、律师提供专业、全面、高效的法律服务与法律工具，利用大数据帮助客户选择优秀律师，提高案件胜诉率，智能写合同更加高效的帮助客户预防风险，“工具+法律”为实现客户利益的最大化提供可靠的保障。

六、正面示范背面示范镜面示范区别？

正面示范、镜面示范、背面示范的区别：展示出的示范方式的不同。

①镜面示范，表示的意思是，通过镜面方式来展现的各种示范动作，与示范场所位置不同，示范场所是在镜面对面位置上，有些动作与示范动作不同。

②正面示范，表示的意思是，在示范场所正面看到的各种示范动作，真实清楚美观。

正面示范面对学习者进行，动作方向与学习者相反

镜面示范面对学习者进行，动作方向与学习者一致

背面示范背对学习者进行，动作方向皆一致。

七、建筑抄绘要抄哪些内容，怎么抄，能给些示范吗？

抄绘的话其实需要抓住案例的一些特征，根据你自己的需求针对性地练习。比如在抄绘时可以重点关注案例的平面布局、流线、立面设计、材料使用、节点细部等等。

之前分析了几个案例，可以参考一下看案例时选择的角度。

关于图面，我觉得不算是最重要的，抄绘主要还是学习设计手法。其实如果一开始不知道怎么排版，可以参照网络上的一些图纸。

比如这样，网上也有很多就不一一列举了。

希望能帮到你~

八、什么是再生能源和非再生能源？

        再生能源泛指从自然界获取的，可以再生的非化石能源.即通过天然作用或人工活动能再生更新，而为人类反复利用的自然资源叫再生能源，目前主要是指风能、太阳能、水能、生物质能、地热能和海洋能等自然能源。        非再生能源泛指人类开发利用后，在相当长的时间内不可能再生的能源资源。主要指自然界的各种矿物、岩石和化石燃料。

九、可再生能源包括哪些种类?

我是”能源e+“，很高兴回答你的问题。

可再生能源是指在自然界可循环再生的能源，这种能源取之不尽，用之不竭，而且相对污染更小、更加清洁。

1. 风能

风能在现代社会中的最佳体现就是风力发电站的建设，在沿海、高原等地区，风能资源丰富，不仅可以实现电力的日常供给，而且清洁无污染。

2. 水能

水能是一种可再生能源，水能主要用于水力发电。水力发电将水的势能和动能转换成电能。水力发电的优点是成本低、可连续再生、无污染。缺点是分布受水文、气候、地貌等自然条件的限制大。

3. 太阳能

太阳能是指太阳的热辐射能，主要表现就是常说的太阳光线。在现代一般用作发电（光伏板）或者为热水器提供能源。

4. 潮汐能

潮汐能是指：因月球引力的变化引起潮汐现象，潮汐导致海水平面周期性地升降，因海水涨落及潮水流动所产生的能量。利用潮汐发电必须具备两个物理条件：第一，潮汐的幅度必须大，至少要有几米。第二，海岸的地形必须能储蓄大量海水，并可进行土建工程。

5. 地热能

地热能是由地壳抽取的天然热能，这种能量来自地球内部的熔岩，并以热力形式存在。人类很早以前就开始利用地热能，例如利用温泉沐浴、医疗，利用地下热水取暖、建造农作物温室、水产养殖及烘干谷物等。

6. 生物质能

生物质能是自然界中有生命的植物提供的能量。这些植物以生物质作为媒介储存太阳能。当前较为有效地利用生物质能的方式是制取沼气。主要是利用城乡有机垃圾、秸秆、水、人畜粪便，通过厌氧消化产生可燃气体甲烷，供生活、生产之用。

7. 海洋能

海洋能是一种蕴藏在海洋中的可再生能源，包括潮汐能、波浪能、温差能、盐差能、海流能、海风能、海洋热能。这些能源都具有可再生性和不污染环境等优点，是一项亟待开发利用的具有战略意义的新能源。

十、建筑施工合同示范文本组成

建筑施工合同示范文本组成

建筑施工合同是建筑行业中非常重要的法律文件，它规定了合同双方在工程施工过程中的权利和义务。在签订合同之前，合同的示范文本对于双方起到了很大的指导作用。本文将介绍建筑施工合同示范文本的组成，以及其中的重要条款。

一、合同的首部

建筑施工合同的首部是合同的开头部分，主要包括以下内容：

• 合同的标题：明确合同的类型和名称，如“建筑施工合同”。
• 合同的编号：每份合同都应有唯一的编号，便于管理与查阅。
• 合同的签订日期：记录双方签订合同的具体日期。
• 参与合同的主体信息：包括建设单位、设计单位、施工单位等。

这些信息的准确填写有助于确立合同双方的身份和权责。

二、合同的主体部分

建筑施工合同的主体部分是合同中最重要的部分，它包括了双方具体约定的内容：

• 工程范围：明确工程的具体范围和工程标的，包括施工的建筑物名称、功能、规模等。
• 工程价格：合同中应明确工程的总价款、支付方式和支付时间等。
• 工期要求：约定工程的开工时间、竣工时间，并规定工期的延误责任和赔偿方式。
• 质量要求：明确工程的质量标准和验收标准，规定双方的质量责任和检验验收程序。
• 保修期限：规定工程的保修期限和保修责任。

这些条款能够确保双方在施工过程中有明确的目标和要求，并保证工程的质量和进度。

三、合同的尾部

建筑施工合同的尾部是合同的结尾部分，主要包括以下内容：

• 合同的生效和解除：

1. 合同的生效：规定合同生效的条件和方式。
2. 合同的解除：约定解除合同的条件和程序。

• 合同的附件和补充条款：对于一些特殊情况，可以采用附件和补充条款的形式进行约定。
• 合同的签字和盖章：双方应在合同尾部签字盖章，确认合同的真实性和合法性。
• 合同的仲裁和争议解决：约定合同的仲裁和争议解决机构，以及相关程序和方式。

这些内容的完善能够保障合同的有效性和可执行性。

四、合同示范文本的意义

建筑施工合同示范文本的意义在于提供了一种参考和指导，能够帮助合同的起草和签订工作。它具有以下几方面的作用：

1. 规范合同内容：示范文本为合同内容的规范化提供了范本，合同双方可以根据具体情况进行调整、修改，确保合同的合法性和有效性。

2. 明确双方权责：示范文本中所包含的条款和内容能够明确双方在工程施工过程中的权利和义务，避免了双方之间因为信息不对称而产生的纠纷。

3. 保障工程质量：示范文本中对于工程质量标准和验收要求进行了规定，能够有效地保障工程质量。

4. 防范法律风险：示范文本的合理运用能够帮助合同双方在法律风险上做出预防措施，减少合同纠纷的发生。

综上所述，建筑施工合同示范文本是建筑行业中非常重要的法律文件，对合同的签订起到了重要的指导作用。合同的首部、主体部分和尾部各有不同的内容，而合同示范文本则提供了范本和规范，确保合同的合法性和可执行性。合同示范文本的意义在于规范合同内容、明确双方权责、保障工程质量和防范法律风险。